Договор поставки и обслуживания программно-аппаратного комплекса «Инмаш-Про»
Проект
ДОГОВОР №
поставки и обслуживания программно-аппаратного комплекса «Инмаш-Про»
|
Город Стерлитамак Республики Башкортостан Российской Федерации |
«____»_______________ 20__ г. |
__________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________ _________________________________, действующего на основании ______, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью Концерн «Инмаш», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Мельникова Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.
1. Предмет Договора.
1.1. Поставщик обязуется предоставить (поставить, оказать) Заказчику в порядке и на условиях, предусмотренных Договором:
- неисключительные права (лицензии) на Программное обеспечение в составе программно-аппаратного комплекса «Инмаш-Про»;
- услуги по установке и настройке Программного обеспечения в составе программно-аппаратного комплекса «Инмаш-Про»;
- услуги по обслуживанию Программного обеспечения (технической поддержке) в составе программно-аппаратного комплекса «Инмаш-Про»;
- оборудование Аппаратной части программно-аппаратного комплекса «Инмаш-Про»;
- услуги по монтажу и пуско-наладке Аппаратной части программно-аппаратного комплекса «Инмаш-Про»;
- услуги по обучению персонала эксплуатации программно-аппаратного комплекса «Инмаш-Про».
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить предоставляемые неисключительные права (лицензии), поставляемое оборудование и оказываемые услуги в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
1.3. Наименование, перечень, количество, ассортимент, размер вознаграждения (цена) и другие необходимые характеристики лицензий указаны в Спецификации № 1 (Приложение № 1 к Договору), услуг по установке и настройке Программного обеспечения – в Спецификации № 2 (Приложение № 2 к Договору), услуг по обслуживанию Программного обеспечения (технической поддержке) – в Спецификации № 3 (Приложение № 3 к Договору), оборудования Аппаратной части – в Спецификации № 4 (Приложение № 4 к Договору), услуг по монтажу и пуско-наладке Аппаратной части – в Спецификации № 5 (Приложение № 5 к Договору), услуг по обучению персонала – в Спецификации № 6 (Приложение № 6 к Договору).
2. Общие положения Договора
2.1. Неисключительные права (лицензии) на использование Программного обеспечения.
2.1.1. Неисключительные права (лицензии) на использование программного обеспечения (далее – Программное обеспечение) включают в себя следующие способы использования Программного обеспечения: воспроизведение, ограниченное инсталляцией, запуском и копированием программного обеспечения на аппаратных средствах Заказчика.
2.1.2. Поставщик обязуется передать неисключительные права не позднее __ (_________) дней после поступления авансового платежа на расчетный счет Поставщика. Передача неисключительных прав на использование Программного обеспечения оформляется путем подписания Сторонами Акта приема-передачи неисключительных прав на использование Программного обеспечения. Право на использование Программного обеспечения возникает у Заказчика с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи неисключительных прав на использование Программного обеспечения.
2.1.3. Лицензионные условия правообладателя определяются Лицензионным соглашением, которое Поставщик (являющийся в части передачи неисключительных прав Лицензиаром) и Заказчик (являющийся в части передачи неисключительных прав Лицензиатом), подписывают не позднее чем за __ (________) дней до передачи неисключительных прав и подписания Акта приема-передачи неисключительных прав на использование Программного обеспечения.
2.1.4. Гарантия на Программное обеспечение, неисключительные права на использование которого предоставляются в соответствии с настоящим Договором, определяется в соответствии с Лицензионным соглашением.
2.2. Услуги по установке и настройке Программного обеспечения.
2.2.1. Услуги по установке и настройке Программного обеспечения осуществляются в отношении Программного обеспечения, указанного в Спецификации № 1 к Договору (Приложение № 1).
2.2.2. Поставщик обязуется оказать услуги по установке и настройке Программного обеспечения не позднее __ (_________) дней со дня получения Заказчиком неисключительных прав на использование Программного обеспечения и поступления авансового платежа за услуги по установке и настройке Программного обеспечения на расчетный счет Поставщика.
2.2.3. Услуги по установке и настройке Программного обеспечения включают:
- однократную установку Программного обеспечения на компьютерном / серверном оборудовании Заказчика;
- однократную настройку установленного на компьютерном / серверном оборудовании Заказчика Программного обеспечения.
2.2.4. Услуги по установке и настройке Программного обеспечения не включают:
- услуги по обслуживанию Программного обеспечения (технической поддержке);
- услуги по монтажу и пуско-наладке Аппаратной части;
- услуги по обучению персонала.
2.2.5. Сдача-приемка услуг по установке и настройке Программного обеспечения осуществляется путем подписания Актов сдачи-приемки услуг по установке и настройке Программного обеспечения.
2.3. Услуги по обслуживанию Программного обеспечения (технической поддержке).
2.3.1. Услуги по обслуживанию (технической поддержке) осуществляются в отношении Программного обеспечения, указанного в Спецификации № 1 к Договору (Приложение № 1). Период оказания услуг по обслуживанию Программного обеспечения составляет __ (_____________) дней и исчисляется со дня передачи неисключительных прав (лицензий) по Акту приема-передачи неисключительных прав на использование Программного обеспечения.
2.3.2. Услуги по обслуживанию Программного обеспечения (технической поддержке) включают:
- предоставление обновлений Программного обеспечения (если таковые будут выпущены в период обслуживания);
- предоставление исправлений ошибок в Программном обеспечении;
- предоставление услуг телефонной поддержки в связи с использованием Программного обеспечения.
2.3.3. Услуги по обслуживанию Программного обеспечения (технической поддержке) не включают:
- услуги по установке и настройке Программного обеспечения;
- услуги по монтажу и пуско-наладке Аппаратной части;
- услуги по обучению персонала.
2.3.4. Сдача-приемка услуг по обслуживанию Программного обеспечения (технической поддержке) осуществляется ежемесячно, путем подписания Актов сдачи-приемки услуг по обслуживанию за каждый месяц.
2.4. Оборудование Аппаратной части.
2.4.1. Поставляемое Оборудование должно отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или Договором. Оборудование должно быть поставлено в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные Договором. Оборудование передается Заказчику с необходимыми принадлежностями к нему, которыми в т.ч. могут быть копии сертификатов и лицензий, инструкции (памятки), паспорт на товар, гарантийные талоны (сервисные книжки) и иные документы.
2.4.2. Оборудование должно иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования, предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или определяются Договором.
2.4.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Оборудования до его передачи Заказчику несет Поставщик.
2.4.4. Поставщик обязуется поставить Оборудование не позднее __ (__________) дней после поступления авансового платежа на расчетный счет Поставщика. Допускается поставка Оборудования частями. Поставка Оборудования оформляется товарными накладными, которые подписываются Сторонами при фактической передаче Оборудования Заказчику. Проверка Заказчиком Оборудования по количеству и ассортименту осуществляется непосредственно при передаче Оборудования Заказчику. Проверка Оборудования по качеству осуществляется Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его передачи. При отсутствии претензий в указанный срок Оборудования считается поставленным надлежащего качества.
2.4.5. Датой поставки Оборудования (части Оборудования) является дата подписания Сторонами товарных накладных.
2.4.6. Замена Оборудования ненадлежащего качества, допоставка недостающего количества Оборудования, его доукомплектация осуществляются Поставщиком за свой счет не позднее __ (______________) дней с момента получения Поставщиком соответствующей письменной претензии.
2.4.7. На Оборудование устанавливается гарантийный срок, в соответствии с условиями Производителей. Недостатки Оборудования, выявленные в процессе его эксплуатации Заказчиком и не связанные с нарушениями правил эксплуатации Заказчиком, устраняются Поставщиком в порядке, установленном в п. 2.4.6 Договора.
2.5. Услуги по монтажу и пуско-наладке Аппаратной части.
2.5.1. Услуги по монтажу и пуско-наладке Аппаратной части осуществляются в отношении оборудования, указанного в Спецификации № 4 к Договору (Приложение № 4).
2.5.2. Поставщик обязуется оказать услуги по монтажу и пуско-наладке Аппаратной части не позднее __ (_________) дней со дня получения полного комплекта оборудования Аппаратной части на месте монтажа, доступа к установленному и настроенному Программному обеспечению и поступления авансового платежа за услуги по монтажу и пуско-наладке Аппаратной части на расчетный счет Поставщика.
2.5.3. Услуги по монтажу и пуско-наладке Аппаратной части включают:
- монтаж сетей электрического снабжения оборудования Аппаратной части, а также проводных и/или беспроводных сетей связи оборудования Аппаратной части;
- монтаж сетевого оборудования;
- монтаж конечных устройств;
- сопряжение сетевого оборудования и конечных устройств с Программным обеспечением.
2.5.4. Услуги по монтажу и пуско-наладке Аппаратной части не включают:
- услуги по установке и настройке Программного обеспечения;
- услуги по обслуживанию Программного обеспечения (технической поддержке);
- услуги по обучению персонала.
2.5.5. Сдача-приемка услуг по монтажу и пуско-наладке Аппаратной части осуществляется путем подписания Актов сдачи-приемки услуг по монтажу и пуско-наладке Аппаратной части.
2.6. Услуги по обучению персонала.
2.6.1. Услуги по обучению персонала осуществляются в отношении эксплуатации Программного обеспечения, указанного в Спецификации № 1 к Договору (Приложение № 1).
2.6.2. Поставщик обязуется оказать услуги по обучению персонала не позднее __ (_________) дней со дня получения Заказчиком неисключительных прав на использование Программного обеспечения и поступления авансового платежа за услуги по обучению персонала на расчетный счет Поставщика.
2.6.3. Услуги по обучению персонала включают:
- предоставление обучающих видео- и / или медиа- и / или текстово-графических материалов, в том исключительно в электронной форме;
- обучение представителем / представителями Поставщика ограниченного числа представителей Заказчика по месту размещения Поставщика и /или по месту размещения Заказчика и / или дистанционно с помощью средств видеоконференцсвязи.
2.6.4. Услуги по обучению персонала не включают:
- услуги по установке и настройке Программного обеспечения;
- услуги по обслуживанию Программного обеспечения (технической поддержке);
- услуги по монтажу и пуско-наладке Аппаратной части.
2.6.5. Сдача-приемка услуг по обучению персонала осуществляется путем подписания Актов сдачи-приемки услуг по обучению персонала.
3. Стоимость (цена) и порядок оплаты по Договору
3.1 Общая стоимость Договора составляет _________,__ руб. (_________ рублей __ копеек), в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) в размере _________,__ руб. (_________ рублей __ копеек) и включает:
3.1.1. Вознаграждение за предоставленные неисключительные права (лицензии) на использование Программного обеспечения в размере ________,__ руб. (___________ рублей __ копеек). НДС не облагается в соответствии с п.п. 26 п.2 ст.149 НК РФ. Стоимость документации и материальных носителей (если таковые передаются при исполнении настоящего Договора) включена в вознаграждение.
3.1.2. Стоимость услуг по установке и настройке Программного обеспечения в размере _________,__ руб. (_______ рублей __ копеек), в т. ч. НДС по ставке 20 (Двадцать) процентов – ______,__ руб. (_____________ рублей __ копеек).
3.1.3 Стоимость услуг по обслуживанию Программного обеспечения в размере _________,__ руб. (_______ рублей __ копеек), в т. ч. НДС по ставке 20 (Двадцать) процентов – ______,__ руб. (_____________ рублей __ копеек).
3.1.4. Стоимость оборудования Аппаратной части в размере _________,__ руб. (_______ рублей __ копеек), в т. ч. НДС по ставке 20 (Двадцать) процентов – ______,__ руб. (_____________ рублей __ копеек).
3.1.5. Стоимость услуг по монтажу и пуско-наладке Аппаратной части в размере _________,__ руб. (_______ рублей __ копеек), в т. ч. НДС по ставке 20 (Двадцать) процентов – ______,__ руб. (_____________ рублей __ копеек).
3.1.6. Стоимость услуг по обучению персонала в размере _________,__ руб. (_______ рублей __ копеек), в т. ч. НДС по ставке 20 (Двадцать) процентов – ______,__ руб. (_____________ рублей __ копеек).
3.2. Оплата по Договору производится в следующем порядке:
3.2.1. В течение __ (_____________) дней с даты заключения Договора Заказчик производит авансовый платеж в размере 100 % вознаграждения за передаваемые неисключительные права на использование Программного обеспечения (лицензии).
3.2.2. В течение __ (_____________) дней с даты заключения Договора Заказчик производит авансовый платеж в размере 100 % стоимости услуг по установке и настройке Программного обеспечения, что составляет __________,__ руб. (____________ рублей __ копеек), в т. ч. НДС по ставке 20 (Двадцать) процентов – ________,__ руб. (______________ рублей __ копеек).
3.2.3. В течение __ (_____________) дней с даты заключения Договора Заказчик производит авансовый платеж в размере 100 % стоимости услуг по обслуживанию Программного обеспечения (технической поддержке), что составляет __________,__ руб. (____________ рублей __ копеек), в т. ч. НДС по ставке 20 (Двадцать) процентов – ________,__ руб. (______________ рублей __ копеек).
3.2.4. В течение __ (_____________) дней с даты заключения Договора Заказчик производит авансовый платеж в размере 100 % стоимости Оборудования, что составляет __________,__ руб. (____________ рублей __ копеек), в т. ч. НДС по ставке 20 (Двадцать) процентов – ________,__ руб. (______________ рублей __ копеек).
3.2.5. В течение __ (_____________) дней с даты заключения Договора Заказчик производит авансовый платеж в размере 100 % стоимости услуг по монтажу и пуско-наладке Аппаратной части, что составляет __________,__ руб. (____________ рублей __ копеек), в т. ч. НДС по ставке 20 (Двадцать) процентов – ________,__ руб. (______________ рублей __ копеек).
3.2.6. В течение __ (_____________) дней с даты заключения Договора Заказчик производит авансовый платеж в размере 100 % стоимости услуг по обучению персонала, что составляет __________,__ руб. (____________ рублей __ копеек), в т. ч. НДС по ставке 20 (Двадцать) процентов – ________,__ руб. (______________ рублей __ копеек).
3.3. Оплата осуществляется по счетам, выставляемым Поставщиком.
4. Права и обязанности Заказчика
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с требованиями, предусмотренными Договором.
4.1.2. В любое время проверять соответствие сроков и порядка исполнения обязательств Поставщика, требованиям, установленным Договором.
4.1.3. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих передачу неисключительных прав или выполнение иных обязательств.
4.1.4. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества, для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.
4.1.5. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением Поставщиком обязательств по Договору и (или) участвующих в сдаче-приемке по количеству и качеству.
4.1.6. При нарушении Поставщиком обязательств по Договору, включая, но не ограничиваясь ими, обязательства по срокам, объему, качеству оказываемых услуг, поставляемого оборудования, приостанавливать выполнение обязательств по Договору на срок до устранения Поставщиком указанных нарушений.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках Оборудования, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.
4.2.2. Обеспечивать своевременную оплату в соответствии с условиями Договора.
4.2.3. Обеспечивать своевременную приемку исполнения обязательств у Поставщика.
5. Права и обязанности Поставщика
5.1. Поставщик вправе:
5.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком актов, товарных накладных по Договору.
5.1.2. Требовать своевременной оплаты в соответствии с условиями Договора.
5.1.3. При нарушении Заказчиком обязательств по Договору, включая, но не ограничиваясь ими, обязательства по срокам, размеру и иным условиям оплаты приостанавливать выполнение обязательств по Договору на срок до устранения Заказчиком указанных нарушений.
5.2. Поставщик обязан:
5.2.1. Своевременно и надлежащим образом передать Заказчику неисключительные права, поставить оборудование и оказать услуги в соответствии с Договором.
6. Ответственность Сторон
6.1. Ответственность Заказчика:
6.1.1. В случае просрочки и (или) ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Размер такой неустойки определяется как 1/300 (одна трехсотая) действующей ключевой ставки ЦБ РФ, рассчитываемая от стоимости неисполненного обязательства, и начисляется за каждый календарный день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором.
6.2.2. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы или по вине Поставщика.
6.2.3. Уплата Заказчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Договору.
6.2. Ответственность Поставщика:
6.2.1. В случае просрочки и (или) ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату неустойки. Размер такой неустойки определяется как 1/300 (одна трехсотая) действующей ключевой ставки ЦБ РФ, рассчитываемая от стоимости неисполненного обязательства, и начисляется за каждый календарный день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором.
6.2.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6.2.3. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Договору.
6.3. Условия освобождения Сторон от ответственности:
6.3.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей Договора форс-мажором признается событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Договору становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.
6.3.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или агентов, сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по Договору.
6.3.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных Договором.
6.3.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия форс-мажора. Факт форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами.
6.3.5. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по Договору, а также уведомить другую Сторону о восстановлении нормальных условий.
6.3.6. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.
7. Порядок разрешения споров, претензии Сторон
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора между Сторонами, разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
7.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
7.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцати) дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены Договором. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.
7.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Башкортостан.
8. Срок действия, изменение и расторжение Договора
8.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.
8.2. По взаимному согласию Сторон Договор может быть подписан электронно-цифровыми подписями.
8.3. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
8.4. Изменение положений Договора допускается в случаях, предусмотренных законом. Изменения по соглашению Сторон оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнительных соглашений к Договору. Все приложения и Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора.
8.5. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
9. Прочие условия Договора
9.1. Для мониторинга исполнения настоящего Договора и для информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения Договора, Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения Договора с указанием их контактных телефонов и электронной почты. Телефоны ответственных лиц (кураторов) должны функционировать по рабочим дням с 11 до 19 часов по московскому времени.
9.2. К Договору прилагаются и являются неотъемлемой частью:
- Приложение № 1 (Спецификация № 1);
- Приложение № 2 (Спецификация № 2);
- Приложение № 3 (Спецификация № 3);
- Приложение № 4 (Спецификация № 4);
- Приложение № 5 (Спецификация № 5);
- Приложение № 6 (Спецификация № 6).
10. Реквизиты и подписи Сторон
|
Поставщик / Лицензиар |
Покупатель / Лицензиат |
|
ООО Концерн «Инмаш» |
|
|
Генеральный директор _____________ Д. В. Мельников М.П. |
_________________ __________________ / __________________/ М.П. |
|
|
Приложение № 1 к договору №___________ от __ ________ 20__ г.
|
Спецификация № 1
Неисключительные права (лицензии) на программное обеспечение
|
№ п/п |
Модуль |
Наименование |
Ед. изм. |
Кол-во, ед. |
Цена за ед., без НДС, руб. |
Сумма без НДС, руб. |
НДС, % |
Сумма НДС, руб. |
Всего с НДС, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Итого |
- |
|
- |
|
- |
0,00 |
|
|
Поставщик / Лицензиар |
Заказчик / Лицензиат |
|
ООО Концерн «Инмаш» |
|
|
Генеральный директор _____________ Д. В. Мельников М.П. |
_________________ __________________ / __________________/ М.П. |
|
|
Приложение № 2 к договору №___________ от __ ________ 20__ г.
|
Спецификация № 2
Услуги по установке и настройке программного обеспечения
|
№ п/п |
Модуль |
Наименование |
Ед. изм. |
Кол-во, ед. |
Цена за ед., без НДС, руб. |
Сумма без НДС, руб. |
НДС, % |
Сумма НДС, руб. |
Всего с НДС, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
- |
|
- |
|
- |
|
|
|
Поставщик |
Заказчик |
|
ООО Концерн «Инмаш» |
|
|
Генеральный директор _____________ Д. В. Мельников М.П. |
_________________ __________________ / __________________/ М.П. |
|
|
Приложение № 3 к договору №___________ от __ ________ 20__ г.
|
Спецификация № 3
Услуги по обслуживанию программного обеспечения (технической поддержке)
|
№ п/п |
Модуль |
Наименование |
Период обслуживания, месяцев |
Кол-во |
Цена обслуживания 1 модуля за месяц, без НДС, руб. |
Сумма без НДС, руб. |
НДС, % |
Сумма НДС, руб. |
Всего с НДС, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
- |
|
- |
|
|
|
Поставщик |
Заказчик |
|
ООО Концерн «Инмаш» |
|
|
Генеральный директор _____________ Д. В. Мельников М.П. |
_________________ __________________ / __________________/ М.П. |
|
|
Приложение № 4 к договору №___________ от __ ________ 20__ г.
|
Спецификация № 4
Оборудование Аппаратной части
|
№ п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Кол-во, ед. |
Цена за ед., без НДС, руб. |
Сумма без НДС, руб. |
НДС, % |
Сумма НДС, руб. |
Всего с НДС, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
- |
|
- |
|
- |
|
|
|
Поставщик |
Заказчик |
|
ООО Концерн «Инмаш» |
|
|
Генеральный директор _____________ Д. В. Мельников М.П. |
_________________ __________________ / __________________/ М.П. |
|
|
Приложение № 5 к договору №___________ от __ ________ 20__ г.
|
Спецификация № 5
Услуги по монтажу и пуско-наладке Аппаратной части
<td
|
№ п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Кол-во, ед. |
Цена за ед., без НДС, руб. |
Сумма без НДС, руб. |
НДС, % |
Сумма НДС, руб. |
Всего с НДС, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|